Дело №

УИД 50RS0№-07

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

          28 августа 2025 года                                                        <адрес>

Видновский городской суд <адрес> в составе председательствующего Черных Ж.А., при секретаре Тур К.М.,рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ФИО2 к ИП ФИО1 о взыскании денежных средств по договору, неустойки, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд с исковым заявлением к ИП ФИО1 с требованиями о взыскании денежных средств по договору подряда №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по производству ремонтных работ санузла в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, в размере <данные изъяты> рублей; неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей; судебных расходов по оплате юридических услуг в размере <данные изъяты> рублей; штрафа в размере 50% от суммы присужденной судом; компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей.

В обоснование исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ИП ФИО4 был заключен договор №-№ на оказание услуг по производству ремонтных работ санузла в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>.

Согласно п. 1.1 договора, ответчик обязался по заданию истца произвести ремонтные работы в помещении – совмещенный санузел, расположенный в <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес>, <адрес>, <адрес> сдать результаты работы истцу, а истец обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п. 2.8 указанного договора, истец в любое время до сдачи ему результата работы имеет право отказаться от исполнения договора, уведомив исполнителя в письменном виде и оплатив ответчику часть, установленной в смете и дополнительных соглашениях цены без учета предоставленных при заключении договора скидок, пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместить исполнителю документально подтвержденные расходы, произведенных им до получения исполнителем уведомления от истца в целях исполнения договора, если они, не входя в указанную часть цены работы, в том числе затраты по агентскому договору (29,15%) на привлечение и обработку заказа, выезд на объект, консультированию истца, обмеру помещения, составление сметно-договорной документации, дизайнерские проекты и другие работы, произведенные ответчиком для обеспечения выполнения условий договора с учетом дополнительных соглашений.

Всего по договору подряда №-№ от ДД.ММ.ГГГГ истцом было оплачено <данные изъяты> руб., размер расходов по условиям договора равен <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась к ответчику с заявлением о расторжении договора подряда и требованием о возврате уплаченных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ответчик направил на электронную почту истца соглашение о расторжении договора, согласно которому, <данные изъяты> руб. истец обязана оплатить в счет оказанных услуг.

В связи с тем, что согласно п. 2.10. договора ответчик обязался приступить к выполнению работ не позднее чем ДД.ММ.ГГГГ, а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ были выполнены только следующие работы: выезд специалиста, замер помещения и составление сметы, в связи с чем основания для удержания 29,15% от общей суммы договора отсутствуют.

Поскольку до настоящего времени ответчик в соответствии с договором свои обязательства не выполнил, денежные средства истцу не возвратил, досудебная претензия оставлена им без удовлетворения, истец обратилась в суд с заявленными требованиями.

Истец ФИО2 в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала в полном объеме.

Ответчик ИП ФИО4 в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания судом извещался надлежащим образом.

Согласно ч. 1 ст. 113 ГПК РФ лица участвующие в деле, извещаются или вызываются заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

Согласно ч. 2 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве.

Пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008г. № (ред. от 09.02.2012г.) «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» установлено, что при неявки в суд лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства дела решается с учетом требований статей 167 и 233 ГПК РФ. Невыполнение лицами, участвующими в деле, обязанности известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие.

В силу ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Учитывая, что реализация участниками гражданского оборота своих прав не должна нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц, учитывая одновременно положения ст. 6.1 и ч. 1 ст. 154 ГПК РФ, регламентирующих сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел, суд, с учетом мнения истца, счел возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие ответчика, по имеющимся в деле доказательствам в порядке заочного производства.

Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

Гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом (подпункт 1 пункт 1 статья 8 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

На основании ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Как следует из преамбулы Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О защите прав потребителей" (далее Закон о защите прав потребителей), настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 1 Постановления № от ДД.ММ.ГГГГ "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", разъяснил, что при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

На основании ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В силу ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе, отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

При этом согласно ч. 4 ст. 28 Закона при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Требования потребителя, установленные п. 1 названной статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя (п. 6).

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ИП ФИО4 был заключен договор №-№ на оказание услуг по производству ремонтных работ санузла в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

Согласно п. 1.1 договора, ответчик обязался по заданию истца произвести ремонтные работы в помещении – совмещенный санузел, расположенный в <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес>, <адрес>, <адрес> сдать результаты работы истцу, а истец обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п. 2.8 указанного договора, истец в любое время до сдачи ему результата работы имеет право отказаться от исполнения договора, уведомив исполнителя в письменном виде и оплатив ответчику часть, установленной в смете и дополнительных соглашениях цены без учета предоставленных при заключении договора скидок, пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместить исполнителю документально подтвержденные расходы, произведенных им до получения исполнителем уведомления от истца в целях исполнения договора, если они, не входя в указанную часть цены работы, в том числе затраты по агентскому договору (29,15%) на привлечение и обработку заказа, выезд на объект, консультированию истца, обмеру помещения, составление сметно-договорной документации, дизайнерские проекты и другие работы, произведенные ответчиком для обеспечения выполнения условий договора с учетом дополнительных соглашений.

Всего по договору подряда №-№ от ДД.ММ.ГГГГ истцом было оплачено <данные изъяты> руб., размер расходов по условиям договора равен <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась к ответчику с заявлением о расторжении договора подряда и требованием о возврате уплаченных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ответчик направил на электронную почту истца соглашение о расторжении договора, согласно которому, <данные изъяты> руб. истец обязана оплатить в счет оказанных услуг.

В связи с тем, что согласно п. 2.10. договора ответчик обязался приступить к выполнению работ не позднее чем ДД.ММ.ГГГГ, а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ были выполнены только следующие работы: выезд специалиста, замер помещения и составление сметы, в связи с чем основания для удержания 29,15% от общей суммы договора отсутствуют.

Поскольку до настоящего времени ответчик в соответствии с договором свои обязательства не выполнил, денежные средства истцу не возвратил, досудебная претензия оставлена им без удовлетворения.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона «О защите прав потребителей» недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются условия, которые нарушают правила, установленные международными договорами Российской Федерации, настоящим Законом, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны.

Согласно п. 1 ст. 12 Закона «О защите прав потребителей» Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.

В соответствии со ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Согласно материалов дела истец ДД.ММ.ГГГГ отказалась от исполнения договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за 20 дней до начала фактических работ в соответствии с договором.

Истцом были внесены денежные средства в размере <данные изъяты> руб. в качестве предоплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается квитанцией № №. ДД.ММ.ГГГГ ответчиком после получения заявления о расторжении договора и требования о возврате денежных средств было возвращено лишь <данные изъяты> руб.

Поскольку договор подряда №-№ от ДД.ММ.ГГГГ фактически был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ до начала производства фактического работ по договору, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика в пользу истца суммы предварительной оплаты по договору в размере <данные изъяты> руб.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав потребителей подразумевает помимо компенсации изготовителем (продавцом, исполнителем) убытков, понесенных потребителем, чьи права нарушены, выплату неустойки (штрафа, пени).

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Из разъяснений, изложенных в п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК Российской Федерации).

Принимая во внимание, что судом установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей по договору, требования о возврате уплаченных денежных средств не были удовлетворены, с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение срока передачи денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии со статьей 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. При определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

При определении размера компенсации морального вреда, принимая во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства суд должен учитывать также степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

ФИО2 заявлены требования о компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> руб. Исходя из принципа разумности и справедливости, учитывая степень страданий истца, суд считает возможным взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца в размере <данные изъяты> руб.

В порядке п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», с ответчика в пользу истца надлежит взыскать штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Суд, руководствуясь положениями ст. 333 ГК РФ, взыскивает штраф в размере <данные изъяты> руб. на том основании, что штраф является компенсационной выплатой для истца при невыплате ответчиком неустойки в добровольном порядке и в данном случае вышеуказанный размер штрафа, по мнению суда, является разумным и соответствующим последствиям допущенного нарушения.

Решение суда состоялось в пользу истца, в связи с чем, в соответствии с заявленными требованиями истец имеет право на взыскание понесенных судебных расходов.

    Согласно статье 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по её письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

    Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

    При обращении в суд, истец понес расходы по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты> руб., что подтверждается Договором об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ. С учетом категории рассмотренного спора, цены иска, сложности дела, объема и характера выполненной представителем истцов работы, учитывая принципы разумности, справедливости и соразмерности, пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, суд считает возможным взыскать с ответчика сумму расходов на оплату юридических услуг в размере <данные изъяты> руб.

Согласно статье 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере <данные изъяты> руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 235-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 удовлетворить.

Взыскать с ИП ФИО1 (ИНН №) в пользу ФИО2 (паспорт № предоплату по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по производству ремонтных работ санузла в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>, Солнечный бульвар, <адрес>, в размере <данные изъяты> рублей; неустойку за нарушение срока выполнения работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей; судебных расходов по оплате юридических услуг в размере <данные изъяты> рублей; штрафа в размере <данные изъяты> руб.; компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей.

Взыскать с ИП ФИО1 (ИНН № в доход бюджета Ленинского городского округа <адрес> государственную пошлину в размере <данные изъяты> рублей.

Ответчик вправе подать в Видновский городской суд заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Видновский городской суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Истцом, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Видновский городской суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

          Председательствующий судья                                         Ж.А. Черных

           Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ